Garantie pour la construction de votre cabanon de jardin

Garanties

1 Si aucun délai de garantie plus long, pour les installations montées et les pièces de rechange, n’a été établi par écrit, Kalpana garantit l’exécution dans les règles de l’art des travaux commandés. Le délai de garantie est de trois mois à compter de l’acceptation des objets montés. 2 La garantie est immédiatement invalidée si […]

En savoir plus
Informations Générales (Carport,Cabane de Jardin et Abri de jardin)

Informations générales

1. Les présentes conditions de montage sont valables aux tarifs Kalpana en vigueur au début du travail et elles s’appliquent à l’exécution des travaux par les collaborateurs de Kalpana ou des personnels chargés par Kalpana, à moins qu’un accord différent ait été expressément établi par écrit. D’éventuelles conditions différentes ou additionnelles du client ne sont […]

En savoir plus
Délai de montage de votre cabanon de jardin

Délai de montage

1. Un délai ou une date pour la fin du montage est obligatoire seulement si reconnu par écrit par Kalpana. Ce délai contractuellement établi ne commence jamais avant la production de toutes les approbations, Les consensus et les autorisations, avant la réception complète de toutes les données et les documents du client nécessaires pour l’accomplissement […]

En savoir plus
Norm de protection (Carport et bari de jardin)

Dispositions du lieu de destination et normes de protection

1. Tous les travaux de montage se déroulent dans le cadre des normes applicables Suisse. Dans le cas de montages effectués dans l’espace UE, le client devra informer Kalpana par écrit, avant et non après la confirmation de commande, quant à d’éventuelles normes et dispositions différentes. 2. Si le client omet d’informer Kalpana au sujet […]

En savoir plus
Prix et Paiements (Abri de jardin moderne)

Prix et paiements

1. En principe, les travaux sont calculés à temps. Si aucun accord contraire n’est intervenu, l’on applique les tarifs indiqués dans la liste des prix en vigueur au moment de l’exécution de la commande. 2. Par temps de voyage, qui doit être dédommagé par le client à Kalpana, on désigne le temps d’aller et de […]

En savoir plus
Tribunal compétent (Construction de Jardin)

Tribunal compétent

1. Pour ce rapport contractuel, seul le droit suisse est valable. 2. Le droit suisse est applicable. Le Tribunal compétent est celui de Genève.

En savoir plus
Validité des contrats

Validité

1. Au cas où une ou plusieurs des dispositions des présentes conditions seraient nulles ou si les présentes conditions contenaient des lacunes, la validité des autres dispositions est sauvegardée. En cas de nullité d’une disposition, les deux parties essaieront, d’un commun accord, de trouver une autre norme s’approchant le plus des objectifs poursuivis par les […]

En savoir plus
Temps de travail (Construction en bois)

Temps de travail

1. Le temps de travail normal est de 40 heures hebdomadaires. Lorsque, pour des motifs pour lesquels Kalpana Solutions n’est pas responsable, un horaire plus court devrait être observé, la facturation sera effectuée sur la base du temps de travail normal. 2. Les heures supplémentaires sont celles travaillées après le temps de travail normal entre […]

En savoir plus